窝工费按窝工人数和天数,根据当地的工资标准进行补偿。窝工费的规费和税金也要计取。
承包商(包括分包商)因发包方的原因引起窝工的,应当有法律依据提出窝工索赔请求。《中华人民共和国建筑法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》定义:
工程建设索赔通常是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
索赔处理的原则:以合同为依据;以完整、真实的索赔证据为基础;及时、合理地处理索赔。
扩展资料:
索赔程序:
1、索赔事件发生后28天内,向监理工程师发出索赔意向通知。
2、发出索赔意向通知后的28天内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复。
4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。
5、当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28天内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
索赔处理的原则:以合同为依据;以完整、真实的索赔证据为基础;及时、合理地处理索赔。
参考资料来源:
参考资料来源: